Техническое задание на обследование здания образец. Техническое задание на обследование. Образец технического задания на обследование здания

Тз на обследование здания. Техническое задание на обследование здания

Техническое задание на обследование здания образец. Техническое задание на обследование. Образец технического задания на обследование здания

22.10.2017

Нередко заказчику достаточно трудно определиться с требуемым количеством работ. Поэтому составление техзадания и берет на себя опытный специалист.

Обследование строительных конструкций ― это процесс, позволяющий определить техническое состояние сооружения, объекта, находящегося в процессе эксплуатации, а также изменять функциональное назначение зданий, возможность пристраивать объекты.

Определение технического задания на обследование

Техническое задание на обследование здания может составляться как для сооружений общественного типа, так и жилых строений, офисных,административных зданий, гостиниц, торгово-развлекательных центров.

Кроме того, еще одним видом работ, касающихся проверки строительных сооружений является техническое задание на обследование складских помещений, мостов, тоннелей, подземных переходов, эстакад. Оно необходимо для определения безопасности той или иной конструкции, ее дальнейшей эксплуатации, стоимости проведения ремонтных работ,возможности возведения дополнительных строений.

Также данный вид исследований просто необходим в случае реконструкционных работ и при увеличении нагрузок на конструкцию зданий. Так как все сооружения находятся в различных состояниях, то и выполнение обследований рекомендуется доверять профессионалам.

В результате проведения такого рода работ специалисты нашего центра, репутация которых не может вызывать сомнений, дают объективную оценку на основании ГОСТов и общепринятых правил и норм и присуждают так называемую категория состояния объекта.

Экспертами выявляются все вероятные дефекты и повреждения, способные технически снижать прочность всей конструкции и даются рекомендации по их устранению.

Все полученные в ходе проверки сведения и актуальная информация о том или ином объекте отражаются в экспертном заключении.

Что выходит в техническое задание на исследование сооружения?

Техническое задание на обследование здания (образец вы можете найти на нашем сайте)составляется для каждого объекта индивидуально. Заказчику при этом требуется предоставить полную информацию по планируемым действиям, всю техническую информацию, касающуюся исследуемого здания. Таким образом, наличие таких данных сокращает временные затраты и стоимость работ техническому обследованию зданий.

Документ по техническому заданию на исследование зданий обязательно включает в себя:

  • общие данные: адрес обследуемого объекта, этажность,сведения о заказчике и исполнителе работ, число экземпляров);
  • цель и основание проведения обследования;
  • полный список проверяемых конструкций: стен, перекрытий,фундамента и т.п.;
  • выполняемые работы и их фото фиксация;
  • выявление причин дефектов и лиц, несущих за это ответственность;
  • дата проведения и оценка эксперта, а также список рекомендаций, достаточность изысканий.

Данный комплекс обследований позволяет решить огромный ряд задач и избежать серьезных проблем в будущем. Обращайтесь только в те компании, которые имеют на это соответствующую лицензию.

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием , исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

Статуса юридического лица;

Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства :

6.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011

6.6. Наличие методик, технических регламентов, а также других нормативно-технических и методических документов, требование которых обязательно при проведении работ.

6.7. Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной им документации, независимо от согласования Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.8. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договоров.

6.9.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности , а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда.

При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору.

При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т. ч.

субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.10. Наличие у специалистов, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг.

6.11. Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих оказание услуг и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.12. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.13. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.15. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.16. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного оказания услуг.

6.17. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.18. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.19. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т. п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин.

6.20. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных услуг.

6.21. Соответствие технического предложения Исполнителя техническому заданию.

6.22. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

6.23. Исполнитель принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Исполнителя правил и норм по охране труда, в том числе по правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ.

6.24. В связи с выполнением работ на опасном производственном объекте , которым является «Шатурская ГРЭС», руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности по области аттестации: «Общие требования промышленной безопасности» – А.1.

6.25. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Посетить объект производства на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости.

Примечание: в комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а) наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ро-стехрегулирования от 10 июля 2007 г. .

(приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников орга-низации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников ор-ганизации;

г) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7 – травматизм, приказ Росстата) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Исполнитель обязан выполнить все работы, указанные в настоящем Техническом задании, с надлежащим качеством в полном объёме и в сроки, указанные в разделе 9 настоящего технического задания.

7.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными

актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

Источник: https://www.mir-th.ru/malyjj-biznes/tz-na-obsledovanie-zdaniya-tehnicheskoe-zadanie-na-obsledovanie.html

Техзадание на обследование вентиляции пример. Техническое задание на обследование здания

Техническое задание на обследование здания образец. Техническое задание на обследование. Образец технического задания на обследование здания

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ ЖА Курортного района

Техническое задание

ул. Карла Маркса, д. 2, лит. А.

Раздел 1. Общие сведения

1. Заказчик

1. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга».

2. Контактное лицо

1. , тел., по техническим вопросам Сорокина

Оксана Валерьевна,

3. Наименование предмета котировки

1. Выполнение обследования технического состояния строительных конструкций

жилого дома, расположенного по адресу: Курортный район, пос. Песочный,

ул. Карла Маркса д.2, лит. А.

1. Курортный район, пос. Песочный, ул. Карла Маркса д.2, лит. А.

5. Начальная цена контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта 232 940,30 руб.

6. Критерий оценки

1. Минимальная твердая (фиксированная) цена выполняемых работ.

2. Цена работ остается фиксированной на весь срок действия контракта.

7. Источник финансирования

1. Бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии Законом Санкт-Петербурга -120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья – 3500956 «Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов , все помещения которых находятся в собственности Санкт-Петербурга», код раздела 0501, код вида расходов 110, код ОСГУ 226.

8. Сроки выполнения работ

1. Начало: после внесения контракта в Реестр Контрактов Санкт-Петербурга.

2. Окончание: не позднее 20.12.2012 г.

9. Условия выполнения работ

1. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и утвержденной сметной документацией Заказчика (приложения № 1 и № 2 к контракту).

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом запроса котировок

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ).

1. Подрядчик обязан составить Технические заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации на бумажном носителе и в электронном виде в 2-х экземплярах.

2. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта приемки выполненных работ.

Раздел 3. Перечень приложений к техническому заданию,

являющихся его неотъемлемой частью.

1. Приложение 1. Проект контракта

2. Приложение 2. Котировочная заявка.

Приложение 1

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №

5.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по контракту сторона, нарушившая контракт, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду .

Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

5.3. За просрочку сроков окончания работ на 30 дней Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% за каждый просроченный день, а при задержке сверх указанного срока – 1% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

СТАТЬЯ 6. Порядок прекращения действия Контракта

6.1. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации .

6.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня его расторжения.

СТАТЬЯ 7. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по контракту.

Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

7.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта и в течение 12 месяцев после подписания акта приемки разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

7.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

7.4. Настоящий контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

7.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, срок исполнения предусмотренных настоящим контрактом обязательств наступает с момента включения контракта в Реестр государственных Контрактов Санкт-Петербурга.

7.6. Настоящий контракт действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2012 г.

7.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

Приложения:

1. Техническое задание.

СТАТЬЯ 8. Местонахождение и реквизиты сторон

8.1. «Заказчик»

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга»,

Санкт-Петербур,

Администрация Курортного района

8.2. «Подрядчик»: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИКПОДРЯДЧИК
Директор Курортного РЖА
«______»___________2011г«______»___________2011г

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГКУ «Жилищное агентство

Курортного района Санкт – Петербурга»

____________________ _____________________

Техническое задание

на выполнение обследования технического состояния строительных конструкций

жилого дома, расположенного по адресу: Курортный район, пос. Песочный,

ул. Карла Маркса д.2, лит. А.

1. Визуально-техническое освидетельствование и определение общей схемы и особенностей конструктивного исполнения зданий.

2. Анализ существующей документации (планы ПИБ, технический паспорт и т. д.).
3. Фотофиксация конструктивного исполнения зданий в целом и его отдельных частей, фиксация обнаруженных дефектов и повреждений несущих конструкций.

4. Графическая фиксация обнаруженных дефектов и повреждений несущих конструкций с нанесением их на карты дефектов.

Глава № 2.1. т.1 п.2

к-0,4 п.1.5 Раздел 1 Общие указания

к-3,46 письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.

к-0,15 на объем работ

Двести тридцать две тысячи девятьсот сорок рублей 3 коп.

Приложение

Источник: https://beryberu.ru/zakonodatelstvo/tehzadanie-na-obsledovanie-ventilyacii-primer-tehnicheskoe-zadanie-na/

Техническое задание на выполнение работ по обследованию зданий

Техническое задание на обследование здания образец. Техническое задание на обследование. Образец технического задания на обследование здания

Блока барабанных сеток; Частичное обследование здания Блока фильтровальной станции с НС второго подъема; здание Котельной с целью выполнения  проектных работ.

Наименование и адрес Заказчика Муниципальное унитарное предприятие
Наименование и адрес ИсполнителяООО «РЕГИОН»
Сроки проведения 35 календарных дней с момента заключения контракта.
Основание для проведения работДоговор на производство  работ по обследованию
Местоположение проведения работ Ленинградская область
Наименование объектаЗдание блока барабанных сеток; Частичное обследование здания Блока фильтровальной станции с НС второго подъема; здание Котельной.
Технико-экономические показателиПлощадь застройки – 230 м.кв.Количество этажей – 3Общая площадь – 650 м.кв.Строительный объем – 4390 м.куб,

Блок фильтров

Площадь застройки – 2950 м.кв.Количество этажей – 3Общая площадь – 4940 м.кв.Строительный объем – 36479 м.куб,

Котельная

Площадь застройки – 460 м.кв.Количество этажей – 3Общая площадь – 942 м.кв.Строительный объем – 6015 м.куб,В т.ч. подземной части 539 м.куб.

Наличие проектной и/или  исполнительной документацииЧастично сохранилась
Цель выполнения работ (и/или)Проверка возможности использования объекта по своему функциональному назначениюОбследование технического состояния зданияОбмерные чертежиСбор исходных данных для проектирования и прохождение экспертизы
Основные задачиОбследование основных конструктивных элементов здания и инженерных систем с оформлением технического заключения.Техническое заключение должно соответствовать:ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состоянияСП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.И быть достаточным для разработки проектной документации и прохождения экспертизы.
Состав работОбмерные чертежи:Общестроительный раздел

  • стены
  • перегородки
  •  перекрытия
  • узлы опирания несущих конструкций
  • покрытие
  • полы
  • окна и двери
  • карнизы
  • входы, приямки и др.
  • лестницы
  • переходные площадки
  • фундаменты
  • Составление таблиц:
  • ведомость отделки
  • ведомость проемов
  • ведомость заполнения оконных и дверных заполнений
  • экспликации помещений

При обследовании несущих конструкций стен, колонн и перекрытий выявляются следующие дефекты с нанесением их на схемы расположение дефектов:

  • трещины и отслоения защитных слоев
  • значительные прогибы конструкций (более 1/100-1/500 пролета)
  • коррозия арматуры железобетонных конструкций
  • выколы и раковины железобетонных конструкций
  • заметное искривление горизонтальных и вертикальных плоскостей стен и прогибы перекрытий
  • местное разрушение (выкрашивание) кирпичной кладки
  • выветривание раствора швов кирпичной кладки
  • поражение гнилью деревянных конструкций
  • увлажнение стен и следы высолов
  • протечки покрытия
  • местные разрушения частей карнизов, обнажение арматуры

При проведении обследования  выполняются следующие измерения:

  • определение прочности бетона конструкций покрытия и перекрытия
  • определение величины защитного слоя и диаметра арматуры
  • определение карбонизации бетона

Инженерный раздел

  • Система отопления
  • Система вентиляции
  • Водопровод и канализация
  • Система электроснабжения
  • Пожарный водопровод
  • Слаботочные сети и системы

Поверочные расчеты основных несущих конструкцийГрафические материалыМатериалы фотофиксации

Методы проведения работПри осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие (визуальное наблюдение, инструментальное обследование) методы обследования:- определение прочности бетона,- определение защитных слоев бетона,- определение ширины раскрытия трещин,- определение габаритных размеров конструкций
материаловПо результату обследования выдается техническое заключение.Техническое заключение должно соответствовать:ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состоянияСП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.И быть достаточным для разработки проектной документации и прохождения экспертизы.
Состав и качество документации, передаваемой ЗаказчикуТехническое заключение на бумажном носителе в 3-х экземпляра, электронном носителе-1штЗаписка на электронном носителе передается в формате MS WORD, и PDF,Чертежи передаются в формате pdf
Особые условияДополнительные работы (в рамках ГОСТ Р 53778-2010 и СП 13-102-2003), детализация отдельных узлов, проверочные расчеты и т.п. выполняется по письменному требованию заказчика без дополнительной платы (эти работы считаются включенными в стоимость контракта).Восстановление конструкций и отделочных покрытий поврежденных в результате устройства вскрытий, зондажей, разработки шурфов и т.п. осуществляется силами заказчика и не входит в стоимость работ по обследованию.Обеспечение доступа и подготовка к обследованию (при необходимости) осуществляется силами заказчика: опорожнение емкостей, очистка от ила или загрузки (при необходимости),  обеспечение доступа на высоту с использованием стремянок, подмостей и т.п.Разработка шурфов, обследование фундаментов и грунтов оснований в открытых шурфах выполняется при проведении инженерно-геологических изысканий по отдельному договору.
Разработка Технического задания на проектирование сложный инженерный процесс, требующий специальных знаний во всех областях строительной отрасли, а также действующего законодательства и нормативно-правовой базы.Неправильно составленное ТЗ ведет к срыву сроков реализации проекта, проведению дополнительных конкурсных процедур или полному пересмотру задания, (в случае если в задание небыли предусмотрены пред-проектные проработки и ТЭО, а при согласовании и реализации выясняется, что проектные решения не возможны по факту (экологическое законодательство, гидрологические условия) и т.п. (для крупных инвестиционных проектов)).Специалисты ООО «Регион» всегда готовы оказать содействие при разработке грамотного технического задания, которое поможет заказчику реализовать его Проект.
Оставить заявку на разработку Технического задания

Источник: https://dc-region.ru/tehnicheskoe-zadanie-na-vypolnenie

Техническое задание на обследование здания, техническое состояние здания. Техническое задание на обследование. Образец технического задания на обследование здания

Техническое задание на обследование здания образец. Техническое задание на обследование. Образец технического задания на обследование здания

Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием , исходя из фактического состояния объекта, выявленного в ходе обследования.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие у экспертной организации:

Статуса юридического лица;

Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства :

Техническое задание на обследование зданий и сооружений образец

Техническое задание на обследование здания образец. Техническое задание на обследование. Образец технического задания на обследование здания

Техническое задание на обследование зданий и сооружений может быть составлено как на выполнение всего комплекса изысканий, так и для отдельных его этапов. В техническом задании на обследование зданий и сооружений, как правило, содержатся следующие пункты: Наши строительно-технические эксперты проведут строительную экспертизу.

Вам только надо позвонить по телефону +7(495) 120-17-44 или оставить заявку, а также можно написать нам на электронную почту Мы работаем по такому принципу: 1 Вы набираете наш номер и задаете важные для Вас вопросы, а мы на них даём исчерпывающие ответы. 2 Проведя анализ Вашей ситуации, мы определяем перечень вопросов, ответы на которые должны дать наши эксперты. Договор на проведение строительной экспертизы можно заключить как у нас в офисе, так и сразу у Вас на объекте.

3 Мы приедем к Вам в удобное для Вас время и проведём обследование и экспертизу. Стоимость экспертизы (обследования) составляет от 15000 руб. Сроки получения на руки заключения составляют от 3 рабочих дней.

4 Нередко некоторые наши клиенты заказывают только выезд специалиста без последующей выдачи письменного официального строительно-технического заключения.

Судебный строительно-технический эксперт произведёт экспертизу или обследование здания, после которого даст устное заключение с выводами, а также устные рекомендации по устранению недостатков или брака.

Позже Вы сможете заказать письменное заключение.

Стоимость выезда нашего эксперта составляет от 10000 руб. 5 Важно.

Подрядчик или третье лицо после получения Вами на руки нашего экспертного заключения и общения с нашим экспертом добровольно возместит Вам как стоимость проведенного обследования, так и стоимость устранения дефектов.

При любом раскладе, у нас в компании есть юрист, который на основании нашего заключения будет решать все вопросы в досудебном или судебном порядке с виновником в Ваших проблемах.

Стоимость услуг юриста составляет от 5000 руб.

и зачастую зависит от порядка разрешения конфликта (внесудебный или судебный).

Стоимость обследования зданий

Специалисты нашей компании совместно с заказчиком составляют техническое задание для проведения обследования зданий, инструментального обследования зданий, на основании которого определяют стоимость всех необходимых работ и расчетов.

Техническое задание может быть составлено исходя из конкретной цели. Соответственно, цена обследования здания будет меняться исходя из стоимости, количества и видов исследований и расчетов. Цены на обследование зданий и сооружений.

Приблизительные расценки на разные виды работ. Техническое обследование зданий Стоимость рассчитывается исходя из площади объекта и сложности проведения работ, конструктивных особенностей здания, технического задания.

Обследование сооружений Стоимость рассчитывается исходя из площади объекта и сложности проведения работ, технического задания.

Мониторинг зданий и сооружений Стоимость рассчитывается исходя из площади объекта и сложности проведения работ, преследуемой цели Тепловизионное обследование зданий Стоимость рассчитывается исходя из площади ограждающих конструкций объекта, сложности проведения работ, технического задания.

Обследование дорог Стоимость зависит от габаритов объекта исследования, наличия исходных данных (проектных материалов, исполнительной документации), технического задания, цели проведения обследования. Обследование помещений и квартир Площадь помещений/квартир до 100 кв.м Площадь помещений/квартир от 100 до 500 кв.м Площадь помещений/квартир от 500 до 1000 кв.м

Техническое задание на обследование

Определение технического задания на обследование здания может составляться как для сооружений общественного типа, так и жилых строений, офисных,административных зданий, гостиниц, торгово-развлекательных центров. Также данный вид исследований просто необходим в случае реконструкционных работ и при увеличении нагрузок на конструкцию зданий.

Так как все сооружения находятся в различных состояниях, то и выполнение обследований рекомендуется доверять профессионалам.

Данным техническим обследованием было выявлено следующее

6.

Элементы стропильной системы приняты из пиломатериалов хвойных пород по СТБ 1713-2007. Древесина должна быть не ниже 2 сорта.

Огне- и биозащита элементов стропильной системы выполняется композицией ОК-ГФМ (ТУ РБ 190007689.001-2000) в 4 слоя со всех сторон. Фронтоны по осям «2», «8» обшиваются профилированным листом с полимерным покрытием по деревянному каркасу с выполнением огнебиозащиты каркаса композицией ОК-ГФМ (ТУ РБ 190007689.001-2000)

Техническое задание на обследование строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловой электростанции, подлежащей реконструкции (рекомендуемая форма)

Приложение А к Методическим указаниям по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции. СО 153-34.21.363-2003 1. При замене основного оборудования перечень объектов должен охватывать все те объекты, которые будут задействованы в производстве с новым основным оборудованием.

2. При замене основного оборудования в заключении следует предусматривать рекомендации, обеспечивающие продление срока службы ПЗ и С на срок не менее 35 — 40 лет. 3. В остальных случаях в заключении должен оговариваться срок дальнейшей службы ПЗ и С при выполнении соответствующих рекомендаций.

Обследование зданий

Основные технико-экономические показатели обследуемого здания: Год постройки – _____, год кап.

ремонта – _____ 2. Требования к описанию выполняемых работ 2.1. Наименование выполняемых работ: проведение визуального обследования основных несущих конструкций нежилого здания согласно требованиям ГОСТ 31937-2011г.

2.2. Требования к выполняемым работам: 2.2.1.

К работам допускается организация, отвечающая установленным законодательством Российской Федерации требованиям к проектным организациям, имеющая действующее Свидетельство о допуске на выполнение данного вида работ.

2.2.2. Исполнитель передает Заказчику разработанную им проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. 2.3. Перечень обследуемых конструкций и объемы работ: 2.3.1. Обследование бетонных и железобетонных конструкций (согласно п.

5.3.1. и прил. Е ГОСТ, без вскрытия)

Техническое задание на обследование гидротехнических сооружений, как и любое ТЗ, является одним из самых важных документов при проведении реконструкции или капитального ремонта объекта.

В первую очередь для понимания объема необходимых работ. 1. Наименование и вид объекта 2. Заказчик — указывается полное название Юридического лица Заказчика 3.

Генеральная проектная организация — полное название Юридического лица проектной организации (генпроектировщик) 4. Сроки выполнения услуг — здесь можно сделать отсылку к договору 5. Местоположение — полный адрес объекта 6.

Вид строительства — новое строительство, реконструкция или капитальный ремонт 7.

Стадия проектирования — проектная или рабочая документация 8.

Объект обследования и обмеров — перечень сооружений подлежащих обследованию 9. Исходные данные — перечень исходных данных передаваемых подрядчику 10.

Цель обследования и обмеров — обследованию сооружений для проектирования их реконструкции или капитального ремонта 11. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять технические обследования 12.

Требования к надёжности, достоверности и обеспеченности данных 13. Требования к отчетным материалам по инженерно-техническому обследованию 14. Состав работ по об­следованию гидротехнических сооружений 15.

Состав технического отчета 16. Результат работ 17. Количество экземпляров технического отчета по обследованию гидротехнических сооружений

В юриста
Добавить комментарий